《樁基工程施工合同范本（word版）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《樁基工程施工合同范本（word版）（7頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 合同編號：樁基工程施工合同工程名稱： 工程地點： 甲 方： 乙 方： 樁 基 施 工 合 同發(fā)包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑法等有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條 工程概況一、工程名稱： 二、工程地點： 第二條 承包范圍和內容1、 采取包工不包料的形式，包括施工人員設備的進出場、成孔、護壁、抽水、排水、夾層鑿巖、清底、修筑澆灌通道、鋼筋籠的制作和安放（吊車、電焊條、切割片由甲方負責）、澆注砼。2、 乙方自帶機械設備進場施工，包括成孔、護壁、鑿巖、排水等一切施工所需工具和設備，甲方只提供主配電箱和施工材料。3、 民工住宿由甲方負責
2、，現(xiàn)場臨時設施搭設由乙方負責，搭設材料由甲方負責。4、 項目涉及鋼筋、混凝土由甲方提供。第三條 承包方式及價款1、承包方式：施工設備進場、施工（成孔、灌注）、檢測、驗收、移交、竣工資料制作、余土外運等。2、樁基工程量及造價樓號樁數(shù)（根）施工樁長（米）樁體材料樁 徑（毫米）工程量單價樁基總價（元）合計總工程款：（大寫）人民幣 （￥ ）注：（1）本合同所涉及價款均為含稅價。（2）本合同總價一次性包死，此價款包含但不限于人工費、機械費、稅金、各種措施費、檢測費、試樁費、協(xié)調費、二次進場費、場地清理費等。若有變更，雙方必須簽訂補充協(xié)議，否則甲方有權拒絕結算變更部分工程。第四條 價款支付1、本工程無預付
3、款，按工程進度付款（付款比例不高于工程產(chǎn)值的80%），人員設備進場支付工程價款的 %；工程完工 %，支付合同價款的 %；工程完工付至合同總價款的80%，樁基檢驗合格轉交相關資料后進行結算，工程施工至 部位后支付剩余合同價款。2、若甲方分期施工，可按照前款付款進度分期支付。3、甲方付款前乙方應提供合法有效的等額發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。第五條 工期本工程工期為 日歷天，本合同定于 年 月 日開工，至 年 月 日竣工。如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場管理代表簽字證明后，工期相應順延：1、開工前甲方不能按時交出場地，接通水電。2、甲方設計變更影響施工。3、不可抗力的因素。第六條 甲方權利與義務1、開工前向
4、乙方提供施工所需相關技術資料。2、開工前做到場地三通一平（水、電、路通和場地平整），清除地上地下障礙物。3、負責施工過程中對乙方的工程質量、安全、文明施工和進度進行監(jiān)督和檢查，協(xié)調施工中出現(xiàn)的問題。4、有權要求乙方撤換由其派遣或雇傭的工作不能勝任、玩忽職守、工作不負責任的工作人員。5、協(xié)助乙方處理因震動或噪音對其他單位或個人引起的矛盾或糾紛。6、 第七條 乙方權利與義務1、自行雇用職工并負責支付其工資，并對其職工的行為負完全責任。2、開工前應根據(jù)工程地質特點和設計要求編制好施工組織設計書或施工工藝細則，做好施工準備，工程竣工后及時提交資料及竣工報告一式 份。3、按照建筑地基基礎工程施工質量驗收
5、規(guī)范（GB50202-2002）等相關國家技術規(guī)范組織施工，并按照施工地區(qū)要求提供完整的樁基施工相關技術資料，確保工程質量。4、安裝施工和維修施工使用的照明、圍攔設施，負責其安全保衛(wèi)；并自理水電費、垂直運輸費、保管費、房屋租賃費、食宿費等。5、負責對施工范圍內其它分項工程成品的保護工作，并承擔因防護不當而引發(fā)的責任。6、施工中如發(fā)現(xiàn)設計不合理，應以書面形式通知甲方，由甲方在五日內與原設計單位商定提出修改或變更設計，甲乙雙方必須簽訂補充協(xié)議。7、遵守甲方工程管理規(guī)定，按時參加例會，接收甲方、監(jiān)理方對施工質量、進度、。 8、竣工（或合同終止）時按甲方要求運出其設備、剩余材料、垃圾及各種臨時設施，并
6、保持整個現(xiàn)場整潔。9、處理因震動或噪音對其他單位或個人引起的矛盾或糾紛。10、 第八條 安全條款1、乙方按有關規(guī)定，須采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用；發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表；甲方為搶救提供條件，乙方承擔發(fā)生的費用和責任。2、乙方自備機具、勞保用品及材料等必須是質量合格，符合安全標準的產(chǎn)品，否則所發(fā)生的后果均由乙方承。第九條 竣工驗收1、乙方在工程竣工前_ _日，應將驗收日期以書面形式通知甲方，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，工期相應順延。2、竣工工程驗收以建筑地基基礎工
7、程施工質量驗收規(guī)范（GB50202-2002）及國家頒發(fā)的其他施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。3、 委托有資質的單位對樁基進行檢測，檢測費用由 承擔。4、竣工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起_ _天內，乙方向甲方移交工程及竣工資料完畢。第十條 違約責任1、如乙方未按合同約定日期竣工，逾期不超過 日的，由乙方按合同價款 %（每日）支付違約金；逾期超過 日仍未為竣工的，甲方有權解除合同，乙方按合同價款20 %向甲方支付違約金，并承擔由于工程逾期給甲方帶來的一切損失。（以上違約金累加計算）2、工程竣工后，經(jīng)驗收未達到合同約定質量標準或未能通過的，乙方應繼續(xù)改進直至通過驗收，工期不予順延。同時乙
8、方應承擔違約責任，并負擔由此引發(fā)的一切損失。3、合同終止前，如乙方未嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的義務而造成的工程、財產(chǎn)損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任及所發(fā)生的費用。4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工5個工作日以上的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。5、乙方不按時進場開工，在甲方發(fā)出書面通知后的5日內仍不進場施工的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。6、乙方進場后，未履行完合同中途退場或拒不履行合同約
9、定的其他主要義務的，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。7、甲方未按約定付款的，應賠償乙方因此遭受的全部損失。第十一條 爭議解決方式：在履行本合同時發(fā)生爭議可以雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由甲方所在地人民法院裁決。第十二條 合同生效本合同本合同共計 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，均具同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。附件：1、簽約方營業(yè)執(zhí)照副本復印件；2、簽約方身份證復印件；3、布樁圖（加蓋出圖成果章）。（本頁以下無正文）甲方（章）： 乙方（章）：法定代表人： 法定代表人：簽約代表： 簽約代表：年 月 日 年 月 日
樁基工程施工合同范本（word版）
