《工程施工合同書 范本》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《工程施工合同書 范本（4頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、xx年X月X日
精品范文-工程施工合同書
建筑工程施工行業(yè)從古至今都是安全事故高發(fā)的高風險行業(yè),那么簽訂工程施工合同書需要注意什么呢?以下是為大家整理的工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。
工程施工合同書范文1
為了強化xx工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進度，法庫縣xx(全稱以下簡稱甲方)將xx工程，承包給xx(全稱，以下簡稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱：xx新建工程
二、 工程內(nèi)容及工程量：xx。
三、工程總造價：大寫(￥xx元)
四、工程質(zhì)量標準：乙方應按甲方提供的xx施工設計圖紙進行施工，施
2、工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：2xx年x月x日2xx年x月x日 六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標準撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負責。
九
3、、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期x年(xx年x月xx日均由乙方負責。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書范文2
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
4、 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及xx省頒布的有關的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
（1）、工程概況
(一)工程名稱： xx
(二)工程地點： xx
（2）、工程承包范圍
安全維護及整改
（3）、合同工期 30天
（4）、工程造價
工程造價為： xx 元整
（5）、質(zhì)量標準
（5）、1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)
5、量評定的合格標準。
（5）、2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：
（5）、（2）、1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
（5）、（2）、2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合xx省標準規(guī)程。
（6）、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
（7）、工程計價
（7）、1 本工程計算編制原則：按xx省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2xx]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2xx), 《xx省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192
6、號), 《xx省建設工程計價辦法》,2xx《xx省修繕定額》、2xx《xx省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2xx《xx省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
（7）、2人工、材料價格的確定：人工工資按xx省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2xx]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《xx建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
（7）、3具體工程量以甲方簽證單為準。
（8）、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
（（8）、）1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非
7、甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以xx市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
（（8）、）2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
（（8）、）3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
（（8）、）4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
（9）、工程款的支付
（9）、1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%。
（9）、2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總
8、價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
（10）、違約責任
（10）、1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
（10）、2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
1（1）、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
1（2）、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決
9、，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
1（3）、其他
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _____
10、____年____月____日
工程施工合同書范文3
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點：
(二)工程內(nèi)容：具體詳見附件一改造項目工程表
(三)承包方式：包工包料
第二條 工程造價為人民幣
第三條 合同工期
（1）、雙方商定總工期 30天。
開工日期： 2xx 年 05 月 20 日，竣工日期：
11、2xx 年 06 月 20 日
（2）、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
⑤甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質(zhì)量標準和保修期
(一) 工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收
(二) 工程保修按建設有關規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
12、 (三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質(zhì)量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付總造價的30%給乙方;
(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付總造價的30%給乙方;
(三)當工程竣工驗收后七天內(nèi)甲方支付竣工結(jié)算總價的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起三年內(nèi)一次結(jié)清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任：
13、
（1）、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
（2）、及時組織工程竣工驗收工作;
（3）、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任：
（1）、按施工安全規(guī)范保證施工質(zhì)量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。
② 乙方現(xiàn)場施工人員應無條件服從遵守施工場內(nèi)各項管理規(guī)定，無條件服從場地內(nèi)保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。
③ 乙方施工期間損壞原
14、有建筑物、消防設施應負責一切后果。
（2）、負責做好材料、設備的采購，保管工作：
（3）、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結(jié)束后，負責清理完畢場內(nèi)建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
（1）、經(jīng)雙方充分協(xié)商，發(fā)出設計變更通知單
（2）、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調(diào)整后，甲方須分別簽字蓋章認可;
（3）、增加或變更內(nèi)容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤
15、工損失;
(四)合同未盡事項，經(jīng)雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關仲裁機構(gòu)裁決。
(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結(jié)清工程款后失效。
第九條 本合同一式 貳 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書 范本
