園林景觀工程施工合同范本.doc
合同范本/施工合同 園林景觀工程施工合同范本 園林景觀的基本成分可分為兩大類:一類是軟質的東西,如樹木、水體、和風、細雨、陽光、天空;另一類是硬質的東西,如鋪地、墻體、欄桿、景觀構筑。軟質的東西稱軟質景觀,通常是自然的;硬質的東西,稱為硬質景觀,通常是人造的。園林景觀工程施工合同范本發(fā)包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)根據中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定,結合本工程實際情況,簽訂本合同,以資雙方共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:別墅園林景觀工程。2.工程地點:潤成科技院內3. 工作內容:別墅周邊約5000 平方米景觀工程設計及施工,施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。第二條工期本工程工期為60 天,自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現場具備開工條件)開始計算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤,工期順延。(一)如遇下列原因工期順延:1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;2.設計變更;3.甲方未能按期提交施工場地;4.連續(xù)4 小時遇雨和停水、停電;5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工驗收:1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收,否則視為默認工程合格并進行竣工結算;2. 若未能通過竣工驗收,雙方應確定整改方式及時間,再次驗收程序同上。第三條 工程合同價款及支付方式1.經雙方商定本項目免收設計費,本工程暫定造價5XX0元 (預算詳見“合同附件一”) ;2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算;3.結算工程量以現場實際收方量為準。4.合同簽訂后5 日內,甲方支付乙方工程預付款100000 元整;5.工程竣工并驗收合格后15 日內,雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結算,結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,余結算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。第四條 關于設計調整(更改)本工程涉及設計調整(更改)工程項目,待調整資料完善并經甲方簽審后,工程量及造價按本合同第三條進行增減。第五條保修期1. 保修期:從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責任按國家有關規(guī)定執(zhí)行。其中植物?;钇谝荒?,工程部分保修期為一年。2.成活率:植物管護移交時按行規(guī)達到95%的成活率。第六條雙方的責任(一)甲方責任:1.保證施工場地具備開工條件,保證施工所需用水、用電;2. 合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖,并以書面形式通知乙方;3.負責協(xié)助辦理施工的各項進場手續(xù)。4.負責協(xié)調現場各施工單位間的關系;5.若施工變更應以書面形式通知乙方;6.按合同規(guī)定時間按時付款。(二)乙方責任:1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容,結合有關規(guī)范組織施工;2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現場代表的管理;3.文明施工,安全生產,確保工程質量,按期完工;4.負責施工中的成品保護;第七條甲、乙雙方現場代表及責任1.甲方現場代表:甲方代表作為現場簽證代表;2.乙方現場代表:乙方代表作為接受甲方書面通知的代表第八條材料的認定及采購1. 乙方應按設計要求對材料自行采購,涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。2 .設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后,乙方方可購買。第九條違約責任(一)甲方違約責任:1.甲方未履行合同規(guī)定的義務,除順延竣工期外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失;2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工,應采取措施補救或減少損失,同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失;3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款,每超一日,按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。(二)乙方違約責任:乙方未按合同規(guī)定完成工程,且無故拖延時間影響工程進度,每延一日,按合同總額的5向甲方支付違約金。第十條 爭議解決方式在合同履行中,雙方因履行合同發(fā)生爭議, 應協(xié)商解決。協(xié)商無果,雙方約定向施工所在地人民法院起訴。第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。第十二條未盡事宜,雙方協(xié)商解決。第十三條本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具同等法律效力。甲方(蓋章):乙方(蓋章):代表人:代表人:本合同簽訂日期 年月日建筑工程施工承包合同范本建筑工程施工合同范本武漢市家居裝修工程施工合同武漢家庭裝飾裝修工程施工合同建筑裝修裝飾工程施工合同范本家庭裝飾工程施工合同2018建設工程施工合同示范文本單項工程施工合同范本2018建設工程施工分包合同裝飾裝修工程施工合同書*